沈阳建筑工程律师刘政伟说：沈阳因延误工期导致******如何应对？

延误工期会导致一系列的后续问题，也是导致***拖欠***的主要因素之一，那么沈阳因延误工期导致******如何应对？对于这类工程***问题鼎律网***沈阳工程***律师——刘政伟律师多年从业经验为您提供分析解答。

沈阳因延误工期导致******如何应对？

鼎律网***沈阳工程***律师介绍，关于因延误工期导致***拖欠导致的***较为复杂。***主要表现为发包方未能提供合格的施工进场条件、中途擅改设计、未按工程进度***进度款、建设工程材料不能及时供应从而造成***、窝工、恶劣天气等原因承包方要求顺延工期未经有效确认，工程竣工后在结算方面发包方要求承包方承担工期延误责任，往往使案件变得较为复杂。

对于这类***，鼎律网***沈阳工程***律师——刘政伟律师建议作为施工方要尽量完善施工手续。比如，工程图纸设计的更改、选材的变更、施工项目的增加等变签单一定要有对方代表、监理的签字。

以上内容解答仅为简单的分析与介绍，如果想要连接更为详细的内容或是对于工程***问题有其他疑问，建议您聘请***的工程***律师为您提供***相关服务与解答了。当然您也可以通过点击鼎律网在线咨询，会有***工程***律师为您提供***相关解答助您解除烦恼。

鼎律网***沈阳工程***律师简介

刘政伟 律师

擅长领域：房地产与建筑工程；***、***收购与处置。

辽宁省******顾问，辽宁省***律师，辽宁省第十二届人民******会地方立法***，辽宁省***国有资产监督管理***会企业***人才库***、沈阳仲裁***会仲裁员。专注于建筑工程与房地产、***收购与处置等***事务，著有《建筑工程***实务》一书。