沈阳建筑工程律师刘政伟说：沈阳建设工程索赔费用由那些组成？

建筑工程发生***问题，原告方向被告进行索赔是否合理？在解答这个问题前当事人首先要了解一下沈阳建设工程索赔费用由那些组成？鼎律网***沈阳工程***律师——刘政伟律师多年建筑工程***案件处理经验，为您进行简单分析解答希望在您***过程中起到良好助益。

沈阳建设工程索赔费用由那些组成？

鼎律网***沈阳工程***律师——刘政伟律师介绍，索赔费用的组成与建筑安装工程造价的组成类似，一般包括以下几个方面：

一、设备费

可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自有时，按照机械折旧费计算索赔费用；当施工机械是企业从外部租赁时，索赔费用的标准按照设备租赁费计算。工程***索赔问题咨询可点击鼎律网在线咨询系统，***工程***律师在线为您提供***解答。

二、人工费

指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。

三、管理费

此项可分为现场管理费和企业管理费两部分。索赔款项中的现场管理费是指承包人完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的现场管理费，包括管理人员工资、办公、通信、交通费等。

四、材料费

材料费的索赔包括：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；由于客观原因材料价格大幅度上涨；由于非承包人责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存的费用。材料费中应包括运输费、仓储费，以及合理的损耗费用。如果由于承包人管理不善，造成材料损坏失效，则不能列入索赔计价。承包人应该建立健全物资管理制度，记录建筑材料的进货日期和价格，以便索赔时能准确地分离出索赔事项所引起的材料额外耗用量。威力证明材料单价的上涨，承包人应提供可靠的订货单、采购单，或***公布的材料价格调整指数。

五、利润

一般来说，由于工程范围的变更、文件有缺陷或技术性错误、业主未能提供现场等引起的索赔，承包商可列入利润。

六、延迟付款***

发包人未按约定时间进行付款的，应按***同期***利率***延迟付款的***。

当发生工程***进行索赔时，建议您聘请***的工程***律师为您提供***相关服务与解答了。当然您也可以通过点击鼎律网在线咨询，会有***工程***律师为您提供***相关解答助您解除烦恼。

鼎律网***沈阳工程***律师简介

刘政伟 律师

擅长领域：房地产与建筑工程；***、***收购与处置。

辽宁省******顾问，辽宁省***律师，辽宁省第十二届人民******会地方立法***，辽宁省***国有资产监督管理***会企业***人才库***、沈阳仲裁***会仲裁员。专注于建筑工程与房地产、***收购与处置等***事务，著有《建筑工程***实务》一书。