夏季到来，钢构消防技能大练兵“使用前要将瓶体颠倒几次，轻钢结构厂房，使筒内干粉松动，然后拔掉***销，左手握着喷管，右手提着压把，在距火焰两米的地方，右手用力压下压把，左手拿着喷管左右摇摆，喷***粉覆盖燃烧区，直至把火全部扑灭......”这是6月7日社安消防中心的工作人员在对钢构的车间人员进行消防培训。消防安全，意识***2018年6月7日早，在钢构厂区的培训室内。来自社安消防中心的消防员在对钢构的工作人员进行消防安全知识培训。钢构的工作人员知道了：现代消防的三要素“消防知识、消防意识、消防工具”；消防安全“四个能力”建设包括“检查消除火灾隐患能力，扑救初起火灾能力，***人员疏散逃生能力，消防宣传”；以及四懂四会等消防安全知识。同时，直观的图片与视频资料，让钢构人更加认识到了消防安全的重要性，也坚定了全体人员做好消防安全的决心。消防安全，生命至上的意识已深深扎根在全体人心中。现场实操，行动为本看大家都认识到消防安全的重要性，社安消防中心消防员将大家引导到空旷区域，教给大家灭火器的正确使用方法。口头讲解使用方法之后，大家在安全区域内点燃可燃物。消防员便让钢构工作人员现场实际操作，并在操作过程中，对其步骤、规范等进行指导。这类消防安全知识讲座在钢构每隔一段时间都会开展一次，目的是让全体人员谨记安全生产，谨记消防安全，坚持生命至上。有安全才有幸福！大跨度钢结构施工合理设计应做好哪些大型公共建筑及工业厂房都有大跨度钢结构的影子，大跨度结构主要是在自重荷载下工作，为减轻结构自重，往往适宜采用钢结构作为主体结构。一、钢结构图纸设计首先要重视上部、下部结构的协同工作，应计入多向***作用的效应。考虑上下部结构协同工作的很合理方法是按整体结构模型进行***作用计算。下部结构简化必须依据可靠且符合动力学原理，即应综合考虑刚度和质量等效后的有效性。利用软件对设计模型进行建模，并进行计算分析。具体操作时，应合理确定计算模型，钢结构阁楼，确保屋盖等结构与主要支承部位的连接与构造相符。此外，还应考虑受力分析。计算分析时除模拟结构整体成型后的受力情况外，还要兼顾其施工过程的特殊受力情况，避免在结构成型前因为局部受力超过设计值而***。对于施工过程的计算模拟需要考虑构件吊装、不同施工阶段工况、结构预变形技术、钢构件的预拼装、卸载等。二、钢结构布置结构布置宜避免因局部削弱或突变形成薄弱部位，产生过大的内力、变形集中。对于可能出现的薄弱部位，应采取措施提高抗震能力。因此在进行结构布置时，应确保质量与刚度分布均衡和结构的整体性和传力明确。屋盖的***作用应能有效地通过支座向下传递；避免屋盖内力集中或较大扭转效应，为此屋盖、支承及下部结构的布置宜均匀对称；保证屋盖结构的整体性，因此应优先采用空间传力体系、避免局部削弱或突变的薄弱部位；宜采用轻型屋面系统，因此应严格控制屋面系统的单位自重。钢结构工程施工公司应对甲方的30条关键问题及对策1.甲方要求***施工怎么办？【实务咨询】我公司接到某项钢结构工程的招标邀请，了解到中标的一个基本条件是需要前期***1000万元。我公司觉得可以***施工，但又怕甲方***资金不到位，导致***施工后***款不能及时***给我公司而造成长期拖欠。我公司应该怎么办？【评估】如果甲方后期建设资金无法筹集或难以到位，钢结构工程公司，将可能致使施工钢结构及***款项难以及时***，也有可能导致钢结构工程***，形成“烂尾钢结构工程”，从而使贵公司的***款变成呆。【支招】目前，钢结构工程***在***上没有禁止，属于有效***行为。但为避免风险，贵公司可以在施工合同中约定甲方应当在钢结构工程竣工交付前***全部或大部分***款，否则贵公司可以拒绝交付已经完工的钢结构工程。同时，贵公司可以在施工合同中明确约定***款的***，如果甲方资金较紧张，一般会同意在合同中约定***款***的。另外，贵公司也可以在施工合同中约定甲方逾期******款的，应当向贵公司***违约金，如果有可能，贵公司还可以要求甲方提供***。2.甲方拖欠钢结构，分包人怎么办？【实务咨询】我公司分包了一商住楼钢结构工程中的弱电钢结构工程，按照合同约定，总包单位还拖欠我公司100多万元的钢结构。我公司多次要求总包单位***，但由于甲方拖欠总包单位800多万元的钢结构一直不付，总包单位暂时没有资金***拖欠我公司的钢结构。我公司应该怎么办？【评估】钢结构工程建设中的这种钢结拖欠行为比比皆是。贵公司要求甲方***款项时，甲方往往以与贵公司之间没有合同关系为由拒绝***，从而使贵公司束手无策。【支招】根据有关***规定，贵公司可以通过***或仲裁的途径要求甲方***钢结构。贵公司在***或仲裁中可以将总包人作为被告或被申请人，将甲方作为第三人；也可以将甲方作为被告或被申请人，将总包方作为第三人；也可以将总包人和甲方同时作为被告或被申请人进行***或仲裁。需要强调的是，甲方只在拖欠总包单位钢结构项的范围内向贵公司承担***钢结构责任。3.甲方拒不签收联系单怎么办？【实务咨询】我公司现在正在负责一家工厂的厂房钢结构工程的施工，甲方前段时间口头通知我公司对部分钢结构工程材料作调整变更，我公司为此向甲方递交了关于钢结构工程材料调整变更的工作联系单，但甲方拒不签收该工作联系单，只是催促我公司抓紧施工，并告诉我公司钢结构工程材料的调整变更部分会在厂房钢结构工程竣工后一起结算。我公司应该怎么办？【评估】甲方拒绝签收钢结构工程材料调整变更工作联系单主要是为了规避钢结构工程施工中可能引起的工期延长、费用增加以及价款调整。如果贵公司不递交该工作联系单让甲方签收，那么甲方在施工过程中口头通知的钢结构工程材料调整变更就很可能会因为没有书面证明而在很后的钢结构工程竣工结算中不被甲方认可。【支招】贵公司当面递交资料，甲方拒绝签收的，贵公司可以以特快专递的方式寄发，并在快递“内件品名”一栏中注明所寄发的材料内容，按时到邮局查询并取得对方签收快递的凭单，也可以在相关网站上查询并打印快递签收凭单，保留好上述凭单并留存好寄发凭证、费用**等，这些证据足以证明对方签收的事实。对于特别重要的资料，新浦区钢结构，贵公司还可以以公证的方式寄送。4.甲方拖延验收时怎么办？【实务咨询】由我公司施工的某厂房钢结构工程已经完工，我公司多次要求甲方***验收，但其以各种理由为借口拖延不进行验收，并以急需投产为由开始使用已经完工的厂房。我公司应该怎么办？【评估】甲方在钢结构工程竣工后不及时***验收，首先是想拖延应当***给贵公司的竣工节点钢结构，其次是想“造成”贵公司不能按期完工的局面，要求贵公司承担工期拖延的违约责任。【支招】首先，按照***规定，钢结构工程未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。所以甲方拖延验收时，贵公司可以拒绝交付钢结构工程。其次，按照建设钢结构工程施工合同示范文本的规定，贵公司应按照合同约定的时间提交竣工验收报告并要求甲方签收，甲方应在收到竣工验收报告后28天内***有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。如果甲方收到贵公司提交的竣工验收报告后28天内不***验收，或者验收后14天内不提出修改意见，则视为竣工验收报告已被甲方认可。按照很高人民的解释，该钢结构工程以承包人提交验收报告之日为竣工日期。很后，如果甲方不经验收而擅自使用的，其应承担擅自使用部分的质量责任，但是在建设钢结构工程合理使用寿命内地基基础钢结构工程和主体结构质量责任仍由贵公司承担。5.施工过程中钢材大幅度涨价怎么办？【实务咨询】我公司与甲方签订了一份固定价格合同，但在施工过程中，钢材大幅涨价（涨幅超出合同约定价格的20%以上），我公司要求甲方对合同约定的钢材价格进行相应的调整，但甲方以该合同为固定价格合同为由不予调整。我公司应该怎么办？【评估】在这种情形下，贵公司往往面临两难的境地，继续履行合同，将造成钢结构工程项目严重亏损，不履行合同，又面临着承担违约责任及巨额索赔。【支招】施工期间的钢材价格涨幅超过了市场价格正常的、合理的波动范围，超出了贵公司和甲方可预计的范围，合同的继续履行对贵公司而言明显的不公平的话，贵公司可以依据江苏省建设厅苏建价（2008）67号文件要求甲方对钢材价格进行一定幅度的调整。甲方如果不同意的话，贵公司也可申请或仲裁机构给予调整。需要说明的是，这种调整没有***规定和具体标准，贵公司需承担较重的举证责任，并由法官或仲裁员自由裁量是否调整以及调整多少。我们建议很好的方法是在签订施工合同的时候，贵公司和甲方明确约定建筑材料价格风险的承担范围，例如可以约定建筑材料价格涨跌幅度在5%以内由贵公司承担亏损或收益，5%以外由甲方承担亏损或收益。钢结构阁楼-新浦区钢结构-创名钢结构(查看)由连云港创名钢结构安装工程有限公司提供。连云港创名钢结构安装工程有限公司（）是一家***从事“钢结构工程,建筑工程”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“创名钢结构”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使创名钢结构在钢结构中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！)